某建设单位建设一热电厂。该单位委托甲工程监理公司对工程进行监理，委托乙施工单位作为项目的施工总承包单位，并决定向美国丙重型设备制造商订购发电设备。甲监理公司的总监理工程师在主持编制监理规划时，安排了一位专业监理工程师负责风险分析和相应监理规划内容的编写工作。根据该项目的具体情况，监理工程师对建设单位的风险事件提出了相应的风险对策，并制定了相应风险控制措施，见下表。 乙施工单位投保了建筑工程保险和附加第三者责任险。在施工过程中；对材料进行分隔存放。建设单位向丙公司预定产品。订货合同规定了设备类型和数量，并规定了以美元作为支付货币，建设单位支付10%的定金。生产时间通常是4个月至9个月建设单位担心人民币兑美元可能贬值；决定对风险套期保值，有效地使人民币的美元价值固定，从而使设备合同的美元价值固定。根据以上资料，回答下列问题：

下列关于建设单位面对的汇率风险及其采取的措施的说法中，正确的为( )。

A:建设单位面对的风险是投机风险 B:建设单位有效地将风险转移给了金融市场的投资者 C:建设单位采取的套期保值措施是风险中性化的一种方式，不能因此获利 D:建设单位有效地将风险转移给了保险公司

某建设单位建设一热电厂。该单位委托甲工程监理公司对工程进行监理，委托乙施工单位作为项目的施工总承包单位，并决定向美国丙重型设备制造商订购发电设备。甲监理公司的总监理工程师在主持编制监理规划时，安排了一位专业监理工程师负责风险分析和相应监理规划内容的编写工作。根据该项目的具体情况，监理工程师对建设单位的风险事件提出了相应的风险对策，并制定了相应风险控制措施。序号风险事件风险对策控制措施1通货膨胀风险转移建设单位与承包单位签订固定总价合同2承包单位违约风险转移要求承包单位提供第三方担保或提供履约保函3建设单位购买的昂贵设备运输过程中的意外事故风险转移从现金净收入中支出4第三方责任风险自留建立非基金储备乙施工单位投保了建筑工程保险和附加第三者责任险。在施工过程中；对材料进行分隔存放。建设单位向丙公司预定产品。订货合同规定了设备类型和数量，并规定了以美元作为支付货币，建设单位支付10%的定金。生产时间通常是4个月至9个月建设单位担心人民币兑美元可能贬值；决定对风险套期保值，有效地使人民币的美元价值固定，从而使设备合同的美元价值固定。

下列关于建设单位面对的汇率风险及其采取的措施的说法中，正确的为( )。

A:建设单位面对的风险是投机风险 B:建设单位有效地将风险转移给了金融市场的投资者 C:建设单位采取的套期保值措施是风险中性化的一种方式，不能因此获利 D:建设单位有效地将风险转移给了保险公司

某建设单位建设一热电厂。该单位委托甲工程监理公司对工程进行监理，委托乙施工单位作为项目的施工总承包单位，并决定向美国丙重型设备制造商订购发电设备。 甲监理公司的总监理工程师在主持编制监理规划时，安排了一位专业监理工程师负责风险分析和相应监理规划内容的编写工作。根据该项目的具体情况，监理工程师对建设单位的风险事件提出了相应的风险对策，并制定了相应风险控制措施，见下表。 乙施工单位投保了建筑工程保险和附加第三者责任险。在施工过程中；对材料进行分隔存放。建设单位向丙公司预定产品。订货合同规定了设备类型和数量，并规定了以美元作为支付货币，建设单位支付10%的定金。生产时间通常是4个月至9个月建设单位担心人民币兑美元可能贬值；决定对风险套期保值，有效地使人民币的美元价值固定，从而使设备合同的美元价值固定。

下列关于建设单位面对的汇率风险及其采取的措施的说法中，正确的为( )。

A:建设单位面对的风险是投机风险 B:建设单位有效地将风险转移给了金融市场的投资者 C:建设单位采取的套期保值措施是风险中性化的一种方式，不能因此获利 D:建设单位有效地将风险转移给了保险公司

某市国税局接到群众举报，市属某工贸公司有进货不入账，企图逃税的行为，经查证责令该公司在5日内缴纳税款。第2天该公司不但未去缴税，反而将账户上的资金转走，税务局得到消息后，便责令该公司提供纳税担保。该公司到市政府找到主管部门，主管部门向国税局做了口头纳税保证。国税局不同意，最后该公司以库存原材料做了纳税担保。根据以上资料，回答下列问题：

国税局不同意公司主管部门提供纳税担保是因为( )。

A:主管部门未作书面保证 B:主管部门没有担保资格 C:国税局不信任主管部门 D:主管部门无经济能力

某中型机电安装工程项目，由政府和一家民营企业共同投资兴建，并组建了建设班子(以下称建设单位)，建设单位X把安装工程直接交予A公司承建(是否应进行公开招标)。上级主管部门予以否定。之后，建设单位公开招标，选择安装单位。 　　招标文件明确规定，投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质。 　　工程报价采用综合单价报价。 　　经资质预审后，共有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。投标过程中(发生了如下事件)： 　　A公司提前一天递交了投标书; 　　B公司在前一天递交投标书后，在截止投标前10分钟，又递交了修改报价的资料; 　　D公司在表述密封时未按要求加盖法定代表人印章(废标书); 　　E公司未按招标文件要求的格式报价(废标书); 　　经评标委员会评定、建设单位确定，最终C公司中标，按合同范本与建设单位签订了施工合同。(符合资格的5家公司投标，2家公司投的标书为废标，3家公司的标书有效，此次招标有效符合规定) 　　施工过程中发生下列事件： 　　事件一：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10天，并造成窝工非及其他经济损失共计15万元;(建设方的原因) 　　C公司租赁的大型吊车因维修延误工期3天，经济损失3万元(施工方设备管理的原因); 　　因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元;(设计变更) 　　施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5天，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元。(不可抗力) 　　事件二：非标件制作过程中，C公司对成品按要求做外观检查，检查对质检人员用放大镜观察了焊缝是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹表明缺陷，并及时进行了修复。但建设单位要求用焊接检验尺进一步检查焊缝的缺陷。 　　问题：

　　1. 分析上级主管部门否定建设单位指定A公司承包该工程的理由。

某中型机电安装工程项目，由政府和一家民营企业共同投资兴建，并组建了建设班子(以下称建设单位)，建设单位X把安装工程直接交予A公司承建(是否应进行公开招标)。上级主管部门予以否定。之后，建设单位公开招标，选择安装单位。 　　招标文件明确规定，投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质。 　　工程报价采用综合单价报价。 　　经资质预审后，共有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。投标过程中(发生了如下事件)： 　　A公司提前一天递交了投标书; 　　B公司在前一天递交投标书后，在截止投标前10分钟，又递交了修改报价的资料; 　　D公司在表述密封时未按要求加盖法定代表人印章(废标书); 　　E公司未按招标文件要求的格式报价(废标书); 　　经评标委员会评定、建设单位确定，最终C公司中标，按合同范本与建设单位签订了施工合同。(符合资格的5家公司投标，2家公司投的标书为废标，3家公司的标书有效，此次招标有效符合规定) 　　施工过程中发生下列事件： 　　事件一：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10天，并造成窝工非及其他经济损失共计15万元;(建设方的原因) 　　C公司租赁的大型吊车因维修延误工期3天，经济损失3万元(施工方设备管理的原因); 　　因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元;(设计变更) 　　施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5天，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元。(不可抗力) 　　事件二：非标件制作过程中，C公司对成品按要求做外观检查，检查对质检人员用放大镜观察了焊缝是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹表明缺陷，并及时进行了修复。但建设单位要求用焊接检验尺进一步检查焊缝的缺陷。 　　问题：

　　3. 列式计算事件一中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。

建设行政主管部门对建设单位的( )行为，可以处以罚款。

A:建设单位拖延支付工程价款 B:迫使承包方以低于成本的价格竞标的 C:建设单位任意压缩工期 D:明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料，建筑构配件和设备的 E:未按照国家规定办理工程质量监督手续的

建设行政主管部门对建设单位的( )行为，可以处以罚款。

A:建设单位拖延支付工程价款的 B:建设单位提供的设计有缺陷的 C:建设单位任意压缩工期的 D:建设单位未组织竣工验收，擅自交付使用的 E:未按照国家规定办理工程质量监督手续的

城乡规划行政主管部门对某项建设工程规划方案审查依规定应书面通知建设单位修改，但因时间紧迫改为口头告知。建设单位称不理解修改意见而无法修改便开工建设，因而双方引起争执，诉诸法律，法院判决城乡规划行政主管部门败诉。这是因为( )。

A:城乡规划行政主管部门实施形式不合法 B:建设单位借口没有理解修改意见 C:建设单位钻法律、法规空子 D:城乡规划行政主管部门有理没有说清